Вид и предмет конкурса: [Способ закупки] на право заключения [Уровень бюджетной системы]ого контракта [Предмет контракта]:Носов Дмитрий ЕвгеньевичЭкишьян Юрий Савельевич7182014-05-21T11:49:00Z2014-05-29T11:45:00Z2911265642175351507533214NoneУтверждаюЗаместитель директораГосударственного казенного учреждения Тульской области«Центр организации закупок»Веденеева Н.Л.__________"__" __________ _______г.Реестровый номер закупки - ЭА-М-0665-14 ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ на право заключения контракта на выполнение работ по ремонту трубопровода холодного водоснабжения в д. Ясная Поляна 2014 I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ Настоящая документация об электронном аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Закон о контрактной системе). № пункта НаименованиеИнформацияАукцион в электронной форме проводит Уполномоченный орган – государственное казенное учреждение Тульской области "Центр организации закупок".1.Наименование Муниципального заказчика, контактная информацияНаименование: Администрация муниципального образования Яснополянское Щекинского района.Место нахождения: Российская Федерация, 301210, Тульская обл, Щекинский р-н, Головеньковский п, Пчеловодов, 9, -.Почтовый адрес: Российская Федерация, 301210, Тульская обл, Щекинский р-н, Головеньковский п, Пчеловодов, 9, -.Номер контактного телефона: 7-48751-38645.Адрес электронной почты: goloven2007@rambler.ru.Ответственное должностное лицо Лобанова Людмила Александровна.2.Наименование уполномоченного органа (учреждения), контактная информацияНаименование: государственное казенное учреждение Тульской области "Центр организации закупок".Место нахождения: Российская Федерация, 300041, Тульская обл, Тула г, пр-т Ленина, д.2, - .Почтовый адрес: Российская Федерация, 300041, Тульская обл, Тула г, пр-т Ленина, д.2, - .Адрес электронной почты: Yuriy.Ekishan@tularegion.ru.Номер контактного телефона: 7-4872-306453.Ответственное должностное лицо: Экишьян Юрий Савельевич.3.Наименование, адрес специализированной организацииНе привлекается4.Информация о контрактной службе заказчика, контрактном управляющем, ответственных за заключение контрактаНомер контактного телефона: 7-48751-38645.Адрес электронной почты: goloven2007@rambler.ru Контрактный управляющий Лобанова Людмила Александровна.5.Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»www.sberbank-ast.ru 6.Вид и предмет электронного аукционаЭлектронный аукцион на право заключения контракта на Выполнение работ по ремонту трубопровода холодного водоснабжения в д. Ясная Поляна7.Наименование и описание объекта закупки, количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услугУказано в части II «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей документации об аукционе8.Место доставки товара, выполнения работ, оказания услугТульская обл., Щекинский р-н, д. Ясная Поляна9.Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услугНачало работ: с момента заключения контракта; окончание работ: в течение 35 календарных дней с момента заключения контракта. .10.Начальная (максимальная) цена контракта.Начальная (максимальная) цена контракта: 2 684 816,00 руб. (два миллиона шестьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот шестнадцать рублей ноль копеек). Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: стоимость работ, материалов, вывоз мусора, оплату всех видов налогов, пошлин и сборов, других накладных расходов, уплату обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, транспортные и иные расходы подрядчика, связанные с исполнением настоящего контракта11.Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.Содержится в разделе части IV «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта».12.Источник финансирования заказаместный бюджет,КБК 871 04.09 0418055 244 225,КОСГУ 225, .КБК 871 05.02 1212928 244 225,КОСГУ 225.13.Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями)Российский рубль14.Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контрактане применяется15.Требования к участникам закупкиВ настоящем электронном аукционе, за исключением случая проведения электронного аукциона среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций может принять участие любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя. В случае, если электронный аукцион проводится среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии указанием на это в пункте 6 настоящего раздела, участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. Статус субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Требования к участникам закупки: 1) правомочность участников закупки заключать контракт;2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;6) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица -участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связанны с поставкой товаров, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;8) отсутствие информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)16.Требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организацийНе установлено.17.Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционеЛюбой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации об аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. Дата начала предоставления разъяснений положений документации об аукционе 29.05.2014г.; В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе контрактной системы в сфере закупок Единая информационная система контрактной системы в сфере закупок (единая информационная система, ЕИС) - совокупность информации, указанной в части 3 статьи 4 Закона о контрактной системе и содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». До ввода в эксплуатацию ЕИС информация размещается на сайте www.zakupki.gov.ru. разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, т.е. по 02.06.2014г.Дата окончания предоставления разъяснений положений документации об аукционе 04.06.2014г.18.Место подачи заявок участников закупкиЗаявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки.19.Порядок подачи заявок участников закупкиУчастник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в электронном аукционе. Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе на счете оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные частями 3 и 5 статьи 66 Закона о контрактной системе. Указанные электронные документы подаются одновременно. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 20.Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе06.06.2014 г. в 09 час. 00 мин. по московскому времени21.Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе10.06.2014 г.22.Дата проведения электронного аукциона16.09.2014 г.23.Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционеЗаявка на участие в электронном аукционе состоит из двух Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующую информацию: а) согласие участника аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным пунктом 8 части II «Техническое задание» документации об аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара.Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и информацию:1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;2.) документ, подтверждающий правомочность участника закупки заключать контракт:а) копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копия документа, удостоверяющего личность этого участника (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);б) копии учредительных документов этого участника (для юридического лица);в) копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица: копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (руководитель участника закупки).В случае, если от имени этого участника действует иное лицо, также представляется доверенность на осуществление от имени такого участника соответствующих действий, заверенная его печатью и подписанная руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, также представляется копия документа, подтверждающего полномочия этого лица»3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;4) декларация о соответствии участника аукциона следующим требования:непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной и которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с поставкой товаров, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества24.Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционеЗаявки на участие в электронном аукционе подаются только участниками закупки, получившими аккредитацию на электронной площадке. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащие предусмотренные пунктом 23 настоящего раздела части заявки одновременно. Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником аукциона, должна быть cоставлена на русском языке. Входящие в заявку на участие в электронном аукционе документы, оригиналы которых выданы участнику аукциона третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны иметь четко читаемый текст. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований. 25.Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в электронном аукционеРазмер денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в электронном аукционе: 1 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 26 848,16 руб. (двадцать шесть тысяч восемьсот сорок восемь рублей шестнадцать копеек).Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, при проведении электронных аукционов перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке. Размещается в единой информационной системе. 26.Срок, в течение которого победитель такого аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контрактВ течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта.27.Условия признания победителя электронного аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные пунктом 26 настоящего раздела, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта или направил протокол разногласий по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона о контрактной системе (в случае снижения при проведении электронного аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).28.Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению исполнения контрактаРазмер обеспечения исполнения контракта установлен в размере: 30% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 805 444,80 руб. (восемьсот пять тысяч четыреста сорок четыре рубля восемьдесят копеек).Контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт обеспечения исполнения контракта. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантией, выданной банком, соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или денежных средств, на указанный в пункте 29 настоящего раздела счет. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. Обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено одновременно с подписанным экземпляром контракта. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения настоящей документации об обеспечении исполнения контракта к такому участнику закупки не применяются. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе представить заказчику взамен ранее представленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств по контракту, при этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии, установлены в статье 45 Закона о контрактной системе. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде денежных средств: - денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены в размере и по реквизитам, установленном в пункте 29 настоящей документацией об аукционе; - факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»; - денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика, указанным в пункте 29 настоящей документацией об аукционе, до заключения контракта. В противном случае обеспечение исполнения контракта в виде денежных средств считается непредоставленным; - денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) с которым заключен контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение срока, установленного в Проекте контракта (часть III «ПРОЕКТ КОНТРАКТА») со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования поставщика (подрядчика, исполнителя); денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в письменном требовании. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем), своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по контракту уменьшенное на размер выполненных обязательств по контракту, при этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.29.Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения контракта (в случае, если участник закупки выбрал обеспечение исполнения контракта в форме внесения денежных средств)Получатель: Администрация муниципального образования Яснополянское Щекинского района ИНН: 7118816678, КПП: 711801001, БИК: 047003001, р/счет: 40302810170033000018 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тульской области г. Тула, л/c 03663010140. Назначение платежа: обеспечение исполнения контракта на Выполнение работ по ремонту трубопровода холодного водоснабжения в д. Ясная Поляна. Реестровый номер торгов ЭА- М-0665-14.30.Снижение цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы оказываемой услуги и иных условий контрактаДопускается 31.Изменение количества товаров, объема работ, услуг не более чем на 10 процентовНе допускается32.Увеличение количества поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной участником закупки с которым заключается контракт, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота)Не допускается33.Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 Закона о контрактной системеОдносторонний отказ от исполнения контракта допускается в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 34.Требование о соответствии поставляемого товара изображению товараНе установлено. 35.Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету, товараНе установлен.36.Сведения о предоставлении преимуществ участникам закупкиНе предоставляются. 37.Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых и оказываемых иностранными лицамиНе установлены.38.Информация о банковском сопровождении контракта (в случаях, предусмотренных статьей 35 Закона о контрактной системе)Банковское сопровождении контракта не предусмотрено.39.Антидемпинговые мерыа)Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки. б) К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта. в) Информация, предусмотренная подпунктом «б» настоящего пункта документации об аукционе, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, недостоверной контракт с таким участником не заключается, и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. г) Обеспечение, указанное в подпункте «а» настоящего пункта документации об аукционе, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. д) Участник закупки, предложивший цену контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, обязан представить заказчику обоснование предлагаемой цены контракта, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене. е) Обоснование, указанное в подпункте «д» настоящего пункта документации об аукционе, представляется участником закупки, с которым заключается контракт, при направлении заказчику подписанного проекта контракта. В случае невыполнения таким участником данного требования он признается уклонившимся от заключения контракта. При признании комиссией по осуществлению закупок предложенной цены контракта необоснованной контракт с таким участником не заключается и право заключения контракта переходит к участнику аукциона, который предложил такую же, как и победитель аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем аукциона. В этих случаях решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на Выполнение работ по ремонту трубопровода холодного водоснабжения в д. Ясная ПолянаНаименование выполняемых работ:Выполнение ремонтных работ на объекте: «Трубопровода холодного водоснабжения в д. Ясная Поляна с заменой насоса на артскважине».Ведомость объемов работ:№ п/п Наименование работ и затратЕдиницы измеренияКоличество1Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лоа\пата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 1000 м3 грунта5,8792Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, группа грунтов 2100 м3 грунта1,8183Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 11000 м3 грунта5,884Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.)1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера6,3465Устройство основания под трубопроводы: песчаного10 м3 основания15,8656Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих д. 1м; h 2м10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца2,0887Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм1 км трубопровода2,8718Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диаметром: 65 мм1 км трубопровода0.3029Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников10 фасонных частей2,910Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов10 фасованных частей0,211Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм1 км трубопровода2,871В целях улучшения качества холодного водоснабжения, произвести ремонт трубопровод холодного водоснабжения в д. Ясная Поляна с заменой насоса артскважены с погруженным электродвигателем. Подача воды из КНС осуществляется насосами в песколовку на высоту 5.5 м. Из песколовки сточные воды, очищенные от примесей песка самотеком поступают в отстойник, далее сточная вода поступает во флотатор-коагулятор, для дальнейшей очистки.В отстойнике предусмотрено изготовление кармана 0,5*16*1,9м из листовой стали, для установки насоса.Накопившийся осадок в песколовке и отстойнике самотеком поступает шламовую емкость для дальнейшей утилизации в мешковой сушилке. Место выполнения работ:Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна.Источник финансирования: За счет средств бюджета Тульской области, предусмотренных на реализацию подпрограммы «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Тульской области на 2014-2020 годы» государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Тульской области», а также за счет бюджета МО Щекинский район предусмотренных на реализацию подпрограммы «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район»Условия выполнения работ:Все работы должны быть на основании сметной документации, предоставляемой Заказчиком по запросу Подрядчика.Все применяемые материалы, устанавливаемое оборудование должны быть согласованы с заказчиком и иметь сертификаты соответствия производителей. Подрядчик должен обеспечить в ходе работ выполнение на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, пожарной безопасности. Подрядчик должен обеспечить сохранность находящихся на объекте материалов, изделий, конструкций, оборудования, инструментов. Подрядчик осуществляет вывоз строительного мусора регулярно, по мере его накопления. Подрядчик должен производить подключение или переключение нагрузок на распределительные щиты строго по предварительной заявке совместно с представителем заказчика.Сроки выполнения работ.Начало выполнения работ со дня заключения муниципального контракта.Окончание выполнения работ не позднее 35 календарных дней со дня заключения контракта.Общие требования к выполнению и качеству работ: Все строительно-монтажные работы выполнить в соответствии с:СНиП II-23-81* Стальные конструкцииСНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозииСНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть1. Общие требованияСП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004Строго соблюдать технологии при выполнении всех видов работ.В случае нанесения ущерба при выполнении работ компенсация осуществляется за счёт Подрядчика.Функциональные и технические характеристики используемых материалов№ п/пНаименование материалаТребуемое значение (диапазон значений) показателей1Люк1.1.нагрузкадо 1 т1.2.Диаметр мм7801.3.Ширина мм542Труба 2.1.ГОСТ Р 51613-2000Соответствие2.2.Материал НПВХ 125Соответствие2.3.Диаметр условного прохода, мм1102.4.Рабочее давление, МПа0,653Труба 3.1.ГОСТ 18599-83Соответствие3.2.Материал НПВХ 125Соответствие3.3.Диаметр условного прохода, мм1103.4.Рабочее давление, МПа0,634Тройник прямой4.1.Длина, мНе более 1104.2.Ширина, Не более 1104.3.Высота, мНе менее 1104.4.Материал НПВХСоответствие4.5.Ø мм905переход5.1.Ø мм90х756 Задвижка 6.1.Рабочее давление, МПа16.2.Ø мм1006.3.Диапазон температурДо + 120 С7Вентили проходные муфтовые7.2.Материал латуньСоответствие7.2.Диаметр условного прохода, мм327.3.Рабочее давление, МПа1,68Затвор поворотный фланцевый тип «Баттерфляй» 8.1.Диаметр условного прохода, мм1108.2.Рабочее давление, МПа1,69Насос артезианский 9.1.Частота вращения, об/мин30009.2.Подача, м3/час109.3.Напор, м1409.4.Мощность двигателя, кВт810Труба гофрированная 10.1.Наружный диаметр, ммНе более 4010.2.Материал самозатухающий ПВХ пластикСоответствиеПервая часть заявки на участие в аукционе должна содержать конкретные показатели технических характеристик товара используемого при выполнении работ. Содержание показателей технических характеристик товара, используемого при выполнении работ со значениями "не более", "не менее" не допускается.9.Требования к безопасности выполнения работ.Работы должны быть выполнены с соблюдением правил пожарной и технической безопасности.Подрядчик должен выполнять при производстве работ требования СНиП 12-03 2001 «Безопасность труда в строительстве», правила охраны труда.При выполнении работ необходимо соблюдать экологические мероприятия в соответствии с законодательными актами Российской Федерации.10. Порядок сдачи и приемки результатов работ:По завершении всех работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней письменно известить Заказчика о готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию.Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней приступает к приемке результатов выполненных работ, назначает проведение комиссии и обеспечивает участие в них представителей Сторон и представителя организации, осуществляющей технический надзор по Объекту.Сдача этапа выполненных работ по Объекту оформляется актом приемки выполненных работ (форма КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).Сдача Объекта Подрядчиком и его приемка оформляется актом приемки Объекта в эксплуатацию, подписанным Сторонами.При обнаружении в ходе приемки недостатков в выполненной работе Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.В случае отказа Подрядчика от подписания акта о выявленных в ходе приемки результатов выполнения работ недостатков и сроках их устранения, Заказчиком в акте делается отметка об отказе Подрядчика от его подписания. При этом акт о выявленных в ходе приемки результатов выполнения работ недостатков и сроках их устранения подписывается Заказчиком.Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных недостатков не освобождает его от уплаты штрафа, пени, предусмотренных Контрактом.Заказчик вправе отказаться от приемки результатов выполненных по настоящему Контракту работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования ремонтируемого Объекта по назначению и не могут быть устранены Подрядчиком.Приемка Объекта в эксплуатацию производится комиссией на основании действующего законодательства с привлечением всех заинтересованных сторон после устранения замечаний.11. Требования по объему гарантий качества работ – 2 года со дня подписания акта выполненных работ.12. Привлечение субподрядчиков (соисполнителей)Подрядчик при выполнении работ может привлечь субподрядчиков. Заключение субподрядных договоров не изменяет обязательства Подрядчика по контракту. Подрядчик несет ответственность за последствия неисполнения субподрядчиками своих обязательств.III. ПРОЕКТ КОНТРАКТА КОНТРАКТ №________на Выполнение работ по ремонту трубопровода холодного водоснабжения в д. Ясная Поляна г. Щекино «__»_______2014г.Администрация муниципального образования Яснополянское Щекинского района в лице главы администрации МО Яснополянское Лобановой Людмилы Александровны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________, действующего на основании ___________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации и Тульской области, на основании результатов размещения заказа путем проведения торгов в форме открытого аукциона в электронной форме (протокол аукциона от ____20__ г., реестровый номер торгов ______________), заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА1.1. Муниципальный заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению ремонтных работ на объекте: «Ремонт трубопровода холодного водоснабжения в д. Ясная Поляна Щекинского района, Тульской области с заменой насоса на артскважине» в соответствии с условиями настоящего Контракта, техническим заданием Муниципального заказчика (Приложение №1), сметной документацией (Приложение №3), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта и иными документами.1.2. Муниципальный заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.1.3. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1. Контракта с использованием своих материалов и своими силами, или с привлечением субподрядных организаций. 1.4. Работы, указанные в Контракте Подрядчик осуществляет на основании свидетельства саморегулируемой организации _____________, №____ от __________г.2. ЦЕНА РАБОТ ПО КОНТРАКТУ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ2.1. Цена контракта составляет ____________ рублей (___________________________________ рублей ________ копеек), в том числе НДС Для подрядчика с общим режимом налогообложения. 18% - _______________ руб. (________________ рублей ___________ копеек).Цена Контракта включает стоимость работ, материалов, вывоз мусора, оплату всех видов налогов, пошлин и сборов, других накладных расходов, уплату обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, транспортные и иные расходы подрядчика, связанные с исполнением настоящего контракта.2.2. Указанная в пункте 2.1 настоящего контракта цена является твердой, неизменной в течение всего срока его действия.Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим контрактом объемов работ и иных условий исполнения контракта.Заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов объем выполняемых работ, предусмотренных настоящим контрактом при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт. При выполнении дополнительного объема работ заказчик по согласованию с подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. 2.3. Оплата производится за выполненные работы в течение 30 календарных дней после подписания заказчиком и подрядчиком акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), акта сдачи-приемки работ, при условии исполнения подрядчиком пункта 4.1.9 настоящего контракта.2.4. Основанием для оплаты работ является подписанный сторонами акт приемки выполненных работ (форма № КС-2) без претензий заказчика, справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), акта сдачи-приемки работ без претензий заказчика, счет на оплату и счет-фактура, выставленные подрядчиком. Расчеты за выполненные работы между подрядчиком и заказчиком производятся с применением к стоимости работ в актах выполненных работ понижающего коэффициента, определенного по результатам аукциона.Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены настоящего контракта на начальную (максимальную) цену контракта, указанную в документации об электронном аукционе.2.5. Расчеты заказчика с подрядчиком производятся по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика.2.6. Авансирование работ по контракту не предусмотрено.2.7. Принятие денежных обязательств в рамках данного контракта подлежащих исполнению осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств в текущем финансовом году. 2.8. Принятие денежных обязательств в рамках данного Контракта, осуществляется за счет средств бюджета Тульской области, предусмотренных на реализацию подпрограммы «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Тульской области на 2014-2020 годы» государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Тульской области», а также за счет бюджета МО Яснополянское Щекинского района предусмотренных на реализацию подпрограммы «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Яснополянское Щекинского района»3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ3.1. Сроки выполнения работ:- начало производства работ – со дня заключения Контракта;- окончание производства работ – не позднее чем через 35 календарных дней со дня заключения контракта.3.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предварительно и письменно согласовав сроки выполнения работ с Муниципальным заказчиком.4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 4.1. Подрядчик обязан:4.1.1. Выполнить все работы, указанные в п. 1.1. настоящего Контракта, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему, с использованием своих материалов и своими силами, или с привлечением субподрядных организаций, и сдать работу Муниципальному заказчику в установленные сроки.4.1.2. Обеспечить:- производство работ в полном соответствии со сметной документацией, техническим заданием Муниципального заказчика, а такжеСНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозииСНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть1. Общие требованияСП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями; - своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;- выполнение на объекте необходимых мероприятий по охране труда, противопожарных мероприятий, а также мероприятий по технике безопасности рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.4.1.3. Обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами или с привлечением субподрядных организаций и своими средствами. 4.1.4. Соблюдать правила привлечения и использования иностранной рабочей силы, установленные действующим законодательством. 4.1.5. Скрытые работы, подлежащие освидетельствованию, своевременно предъявлять Муниципальному заказчику с составлением двухстороннего акта. Дальнейшее производство работ выполнять после подписания актов на скрытые работы.4.1.6. При производстве работ Подрядчик обязан производить уборку территории объекта и вывоз строительного мусора, с территории объекта ежедневно в конце рабочего дня.4.1.7. По окончании работ сдать в эксплуатацию законченный строительством объект Муниципальному заказчику по акту сдачи-приемки в установленные сроки и в соответствии с техническим заданием. 4.1.8. Немедленно известить Муниципального заказчика и до получения соответствующих указаний приостановить работы при обнаружении:- непригодности или недоброкачественности предоставленных материалов или оборудования;- возможных неблагоприятных для Муниципального заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.4.1.9. Вывезти в недельный срок со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, за пределы объекта принадлежащие Подрядчику строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции и другое имущество.4.1.10. По окончании работ передать Муниципальному заказчику исполнительную документацию о выполненных работах, необходимую для приемки объекта.4.1.11. В случае наступления любых неблагоприятных последствий у третьих лиц, в связи с выполнением работ, и в течение срока исковой давности самостоятельно нести ответственность перед третьими лицами.4.1.12. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.4.2. Муниципальный заказчик обязан:4.2.1. Осуществлять общий контроль за надлежащим исполнением обязательств и расходованием финансовых средств, в ходе реализации настоящего Контракта.4.2.2. Осуществлять проверку фактических объемов работ, выполненных Подрядчиком.4.2.3. Возвратить Подрядчику, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту, денежные средства, внесенные Подрядчиком в обеспечение исполнения контракта, в качестве залога, в том числе в форме вклада (депозита), в течение 10 (десяти) банковских дней, со дня получения Муниципальным заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика, поступившего не ранее подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.Денежные средства перечисляются по банковским реквизитам, указанным в письменном требовании Подрядчика.4.2.4. Производить приемку выполненных Подрядчиком работ по форме № КС-2, форме № КС-3 и акту сдачи-приемки работ (при отсутствии претензий к качеству и срокам выполнения работ). 4.2.5. Произвести оплату в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта.4.3. Муниципальный заказчик имеет право: 4.4.1. Проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ5.1. Скрытые строительные работы в соответствии со сметной документацией должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ и составления актов приемки скрытых работ. Подрядчик письменно информирует Заказчика об освидетельствовании скрытых работ. В случае неявки представителей Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней, акт освидетельствования скрытых работ подписывается Подрядчиком в одностороннем порядке.5.2. Если Заказчик не был информирован об освидетельствовании скрытых работ или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить их за свой счет.5.3. По окончании выполнения этапов работ для проведения приемки фактически выполненных работ Подрядчик должен в течение 3 (трех) рабочих дней известить Заказчика о готовности к сдаче этапа выполненных работ. Сдача выполненных работ Подрядчиком и их приемка оформляется актом приемки выполненных работ (форма КС-2), подписанным данными Сторонами.Заказчик отказывает Подрядчику в приемке работ, если их объем, стоимость или качество не подтверждается исполнительной и другой технической документацией, о чем Подрядчику выдается соответствующее предписание, с указанием сроков устранения выявленных недостатков, а акт приемки выполненных работ не подписывается Заказчиком до устранения выявленных нарушений.В случае установления Заказчиком при приемке работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям настоящего Контракта, акт выполненных работ Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений. 5.4. Приемка этапов выполненных работ, а также выполненных в целом работ по Объекту осуществляется приемочной комиссией, создаваемой Заказчиком с участием представителей Подрядчика, эксплуатационной организации, организаций, осуществляющих строительный контроль и при необходимости других организаций. 5.5. По завершении всех работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней письменно известить Заказчика о готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию.Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней приступает к приемке результатов выполненных работ, назначает проведение комиссии и обеспечивает участие в них представителей Сторон и представителя организации, осуществляющей технический надзор по Объекту.Сдача этапа выполненных работ по Объекту оформляется актом приемки выполненных работ (форма КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).Сдача Объекта Подрядчиком и его приемка оформляется актом приемки Объекта в эксплуатацию, подписанным Сторонами. Начало выполнения работ со дня заключения муниципального контракта.Окончание выполнения работ не позднее 35 календарных дней со дня заключения контракта.5.6. При обнаружении в ходе приемки недостатков в выполненной работе Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.В случае отказа Подрядчика от подписания акта о выявленных в ходе приемки результатов выполнения работ недостатков и сроках их устранения, Заказчиком в акте делается отметка об отказе Подрядчика от его подписания. При этом акт о выявленных в ходе приемки результатов выполнения работ недостатков и сроках их устранения подписывается Заказчиком.5.7. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных недостатков не освобождает его от уплаты штрафа, пени, предусмотренных Контрактом.5.8. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов выполненных по настоящему Контракту работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования ремонтируемого Объекта по назначению и не могут быть устранены Подрядчиком.5.9. Приемка Объекта в эксплуатацию производится комиссией на основании действующего законодательства с привлечением всех заинтересованных сторон после устранения замечаний.5.10. При приемке оказанных услуг Заказчик обязан провести экспертизу для проверки предоставленных Подрядчиком работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации.5.11. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.5.12. В случае установления по результатам экспертизы факта выполнения работ с ненадлежащим качеством, Подрядчик должен компенсировать Заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы, по предъявлении Заказчиком письменного требования и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты Заказчика6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ6.1. Подрядчик гарантирует:- качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией, а также:СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозииСНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть1. Общие требованияСП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004- обеспечение на объекте соблюдения необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ, а также соблюдение природоохранительного и земельного законодательства.- своевременное устранение недостатков и дефектов, в выполненных работах и изделиях, выявленных при приемке работ в соответствии с пунктом 5.2. настоящего Контракта.6.2. Гарантийный срок выполненных по Контракту составляет 5 лет со дня подписания акта выполненных работ.6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан устранить за свой счет и в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки такие дефекты. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Муниципального заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ7.1. Подрядчик представляет заказчику обеспечение исполнения контракта в форме внесения денежных средств, на сумму 26848,16 руб. (двадцать шесть тысяч восемьсот сорок восемь рублей 16 копеек), эквивалентную 1 % от начальной (максимальной) цены контракта. (заполняется заказчиком в период подготовки проекта контракта с учетом применения статьи 37 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).7.2. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.7.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком своих обязательств по контракту, подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе контракта.7.4. Случаями, когда заказчик получает право требования выплаты денежных средств по представленному подрядчиком обеспечению исполнения контракта, выступают факты возникновения гражданско-правовой ответственности подрядчика перед заказчиком вследствие нарушения им обязательств по контракту, включая неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по контракту. 7.5. Возврат подрядчику денежных средств, внесенных им на счет заказчика в качестве обеспечение исполнения контракта, осуществляется при условии надлежащего исполнения подрядчиком всех своих обязательств по контракту в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования подрядчика, но не ранее окончания срока действия контракта. Денежные средства перечисляются по банковским реквизитам, указанным в письменном требовании.7.6. В ходе исполнения контракта подрядчик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН8.1. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.8.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, подрядчик вправе потребовать уплату пени. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему контракту. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.За ненадлежащее исполнение заказчиком своих обязательств по настоящему контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик взыскивает штраф в размере 10 процентов от цены государственного контракта. (фиксированный размер штрафа устанавливается заказчиком в период подготовки проекта контракта и рассчитывается от его цены в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом»).Заказчик освобождается от уплаты пени и (или) штрафа, если докажет, что просрочка исполнения (ненадлежащего исполнения) указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине подрядчика.8.3. В случае просрочки исполнения подрядчиком своих обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик обязан уплатить заказчику пени.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и определяется в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом».Подрядчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.Уплата пени не освобождает подрядчика от обязанности выплатить предусмотренный настоящим контрактом штраф за ненадлежащее исполнение своих обязательств.Уплата пени не освобождает подрядчика от надлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту.8.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик взыскивает штраф в размере 10 процентов от цены государственного контракта. (фиксированный размер штрафа устанавливается заказчиком в период подготовки проекта контракта и рассчитывается от его цены в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом»).8.5. Уплата штрафа по контракту не освобождает подрядчика от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.8.6. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).9. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия непреодолимой силы и их последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, гололед и гололедица, другие признанные официально стихийные бедствия, а также военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет торговых операций вследствие применения международных санкций и другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.9.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения настоящего контракта сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии на исполнении обязательств по контракту.9.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.9.5. В случае, когда обязательства действия непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10 (десяти) дней, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов исполнения контракта.10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего контракта или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.10.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.10.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Тульской области.11. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА11.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.11.1.2. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта заказчик вправе разместить заказ на выполнение работ, являвшихся предметом расторгнутого контракта.11.1.3. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом подрядчика от исполнения контракта заказчик размещает заказ на выполнение работ, являвшихся предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями настоящего Федерального закона.11.1.4. В случаях, если до расторжения контракта подрядчик частично исполнил обязательства, предусмотренные контрактом, при размещении нового заказа количество объема выполняемой работы должно быть уменьшено с учетом количества объема выполненной работы по расторгнутому контракту. При этом цена контракта должна быть уменьшена пропорционально количеству объема выполненной работы.12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ12.1. Контракт вступает в силу с момента направления оператором электронной площадки Подрядчику контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и действует до полного исполнения обязательств по Контракту Сторонами.12.2. Настоящий Контракт подписан Сторонами в электронном виде, с использованием электронной подписи и программных средств электронной площадки.12.3.Стороны вправе изготовить в бумажном виде необходимое количество экземпляров для удобства обращения.12.4. Подрядчик представляет по запросу, Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.12.5. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Контрактом.12.6. В случае изменения юридических адресов и (или) банковских реквизитов, Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение трёхдневного срока в письменном виде.12.7. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ13.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.13.2. Любые изменения и дополнения, вносимые в соответствии с законодательством, к настоящему Контракту, действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще Сторонами.13.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы почтовым отправлением с уведомлением, по факсу или доставлены лично по почтовым адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами. Уведомления, сообщения, документация, переданные с использованием средств электронной связи, будут иметь юридическую силу в случае, если они подтверждены доставленным надлежащим образом вариантом на бумажном носителе. 13.4. Приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью:1. Приложение № 1. Техническое задание на выполнение строительно-монтажных работ на объекте: «Трубопровода холодного водоснабжения в д. Ясная Поляна с заменой насоса на артскважине»Приложение № 1. Сметная документация2. Приложение №2. Акт сдачи приемки3. 14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОНЗаказчик:Администрация муниципального образования Яснополянское Щекинского района301210, Тульская область, Щекинский район, поселок Головеньковский, ул. Пчеловодов, д. 9Тел. 8(48751) 38-6-85ИНН 7118816678КПП 711801001р/с 40204810300000000197 Отделение ТулаБИК 047003001Глава МО ЯснополянскоеЩекинского района_________________________Л.А. Лобанова«___»_____________2014г.Подрядчик:Приложение №1к контракту№____ от «___»_________20__ г.Локальная смета приложена отдельным файлом.Приложение № 2к муниципальному контракту № ______ от «_____» _________ 2014 г.АКТ СДАЧИ–ПРИЕМКИ на выполнение ремонтных работ на объекте: «Трубопровода холодного водоснабжения в д. Ясная Поляна с заменой насоса на артскважине» В соответствии с Муниципальным контрактом от ____________ 20__ г. №________, подрядная организация _____________________________________ выполнила свои договорные обязательства по объекту: __________________________________________________ в полном объеме.По всем работам, включенным в акт выполненных работ от _____________ 20__ г. №________, на сумму ____________________________ рублей, ответственным лицом ______________________________, назначенным приказом от _________ 20___ года № ________ по учреждению в присутствии представителя(-ей) Подрядчика __________________________________________________________________ произведены (ф.и.о., должность) Претензии по качеству выполненных работ _______________________________.Фактические объемы соответствуют объемам, включенным в акт выполненных работ.Подрядчиком предоставлены акты на скрытые работы (наименование работ, номер акта, дата) ___________________________________________________________________.Подрядчиком предоставлены сертификаты соответствия на материалы (наименование материала, номер, дата) ___________________________________________.Подрядчиком предоставлены товарные накладные на материалы (номер, дата)_________________________________________________________________________.Акт составлен в 3-х экземплярах, по одному для Заказчика, Подрядчика, Муниципального заказчика. ЗаказчикПоставщикАдминистрация муниципального образования Яснополянское Щекинского района Глава МО ЯснополянскоеЩекинского района_________________Лобанова Людмила Александровна “____” _____________ 20__ г. М.П. ______________________________ ______________________________ ______________________________ ________________________ “____” _____________ 20__ г. М.П. IV. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТАОбоснованием цены контракта является расчет затрат подрядной организации на основании сводного сметного расчета, составленного в текущих ценах по состоянию на 01.09.2013 г. (базисно-индексным способом), проверенным ГУ ТО «Региональный хозрасчетный центр по ценообразованию в строительстве».В соответствии со сводным сметным расчетом стоимость ремонта трубопровода холодного водоснабжения в д. Ясная Поляна с заменой насоса на артскважине составляет 268 4816,45 руб., в том числе затраты подрядчика 268 4816,45 (расчет затрат подрядчика) руб., Распечатано из региональной информационной системы Тульской области в сфере закупок, 27.05.2014 г.